发布时间 : 星期一 文章建设工程土石方工程分包合同更新完毕开始阅读0338522f6c85ec3a87c2c529
建设工程专业分包文件 合同编号：
14.1 乙方必须自始自终地按要求完成所承担的工程施工任务，如工程施工明显影响整个工程工期、质量要求或将工程再分包给他人或中途毁约停止施工，甲方有权解除工程合同， 限定乙方退场日期，乙方承担因此给甲方造成的全部损失并按所承担合同价的10%对乙方予以处罚，履约保证金不退还。若乙方在甲方限定日期内仍未退场，甲方可安排续接合同施工任务的单位进场施工，由此发生的一切法律纠纷及乙方经济损失均由乙方全部承担，甲方不对乙方办理已完工程项目的结算；
14.2 若乙方原因工程不能按期完工，由乙方承担工期违约责任，并按工期每延误一天按结算款的百分之一承担违约赔偿，履约保证金不退还；
14.3 若乙方工程质量验收不合格，甲方除不退还履约保证金外，另外按结算总价的3%赔偿甲方，并负责返修达到合同约定的质量标准；
14.4 若由于乙方的原因安全、文明施工未能达到合同目标，甲方除不退还履约保证金外，乙方还需承担甲方的一切损失。 第十五条 合同解除
15.1 乙方签订本合同文件后不得将本工程再分包第三方施工。否则，甲方有权责令乙方在7日内退场，解除本合同文件，另行选新队伍/班组进场施工，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括新进场的队伍/班组的报价与乙方未完工程价款之间的差额；
15.2 因乙方原因，出项严重的质量事故，甲方有权解除本合同文件，乙方还须承担因 此给甲方造成的全部损失；
15.3有下列情形之一的，甲方可以解除合同，同时乙方不得要求赔偿； 15.3.1 乙方不服从甲方的管理，屡教不改的； 15.3.2 合同确己无法履行或无继续履行的必要； 15.3.3 业主与甲方解除合同； 15.3.4 解除合同的约定事项己发生； 15.3.5 双方协议停止施工；
15.3.6 经调解停止施工，且为双方所接受； 15.3.7 因不可抗力致使不能实现合同目的； 15.3.8 仲裁裁决要求停止施工； 15.3.9 司法机关介入要求停止施工。 第十六条 其它
16.1 本合同自签订定之日起即具有法律效力，双方必须完全履行，不得任意变更或解
第 9 页 共 16 页
建设工程专业分包文件 合同编号：
除。若发生纠纷，双方首先应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向昆明仲裁委员会申请仲裁。
16.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续工程款付清后自动失效。 16.3 本工程施工合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方单位：（公章）
负 责 人：
项目负责人：
电 话：
开 户 银 行：
帐 号：
乙方单位：（公章）
法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开 户 银 行： 帐 号： 乙方驻现场负责人及电话号码：
合同签订地点：昆明市
合同签订时间：二○一 年 月 日
第 10 页 共 16 页
建设工程专业分包文件 合同编号：
附件一：
现场代表授权委托书
，系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地址在 。
一、根据本公司做出的决定，兹授权 先生(其身份证号码 ( )为本公司正式合法的现场代表，以本公司名义并代表本公司全权处理昆明市螺蛳湾CBD项目土石方工程施工过程中的以厂相关事宜：
1、全权处理项目生产、商务活动一切事宜 2、 3、
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人全部予以认可。本授权书限期自 年 月 日起至工程完工并办理完竣工结算止有效。
公司名称及盖章：
法定代表人盖章：
公 司 地 址：
第 11 页 共 16 页
建设工程专业分包文件 合同编号：
附件二：安全生产管理协议书
安全生产管理协议书
承包人：(全称) （以下简称甲方） 分包人：(全称) （以下简称乙方）
经协商，双方在已经签订的 分包合同框架范围内，另签订本文全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。
第一条 双方共同遵守国家《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准、规程、规范。
第二条 双方共同遵守甲方各项安全生产规章制度，贯彻执行环境和职业健康安全管理体系。
第三条 甲方的安全责任、权利和义务
1、对乙方施工生产安全进行监督、指导，检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。
3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计或专项方案书面进行安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
4、工程安全防护措施费用由甲方统一支付给乙方，乙方按照工程分包合同约定提供安全防护设施。
5、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
6、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。 7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包工程合同责令乙方限期退场。
9、按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
第 12 页 共 16 页