发布时间 : 星期日 文章工程合同更新完毕开始阅读37ee6ae94afe04a1b071dead
铝合金门窗工程施工承包合同
损失，丙方可以书面形式向甲方要求索赔签证。
26.2 丙方未能按合同约定履行义务或发生错误，甲方可在监理单位和甲方项目负责人签字认可后，从丙方工程进度款中扣除违约金及给甲方造成的损失。甲方在扣款前书面通知丙方。
27. 争议
27.1 甲方、乙方和丙方在履约过程中发生的争议，由当事人协商解决或邀请第三方调解。协商调解不成的，依法向阳江市人民法院起诉。
27.2 合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：
（1） 单方违约导致合同确已无法履行； （2） 协议停止施工；
（3） 调解要求停止施工，且被各方接受； （4） 法院要求停止施工。 十二、 其他
28. 销售配合
28.1 甲方根据项目销售需要，可安排施工现场不定期对社会开放，丙方应予以配合，在开放日前对施工现场进行清理，并做好相应的安全防护措施。
28.2 因销售需要甲方认为需要提前施工的项目，丙方应按甲方的要求的内容和时间节点提前施工完毕；如甲方对提前施工项目有特殊要求，丙方应在约定时间内完成专项施工进度计划安排交甲方审核签字认可后实施。
28.3 丙方未能按经甲方认可的提前施工进度计划完成提前施工工作的，每延期一天，丙方向甲方支付违约金5000元。如丙方拒绝施工，则甲方另外安排其它单位施工，并向丙方收取发生费用的2倍作为违约金。
28.4 丙方为配合销售需要而增加施工的项目，丙方应按工程变更签证申请
第20页，共44页
铝合金门窗工程施工承包合同
程序报送监理和甲方，经甲方签证认可后按合同约定结算。
29. 不可抗力
29.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方和丙方责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
29.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：
（1） 甲方、乙方和丙方单位的人员伤亡，各自负责，并承担相应费用； （2） 丙方机械设备损坏及停工损失，由丙方承担；
（3） 停工期间，丙方应监理单位或甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由甲方承担；
（4） 工程所需清理、修复费用，另签补充协议； （5） 延误的工期相应顺延。
29.3 因合同的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
30. 保险
30.1 甲方如有根据需要代丙方缴纳劳保金等费用，劳保金包含在合同总价中，由丙方承担，开工后甲方从丙方进度款中全额扣除代缴的相关费用。
30.2 丙方应依据有关监管部门的规定，为施工场地内的己方人员和施工机械设备办理必需的保险，支付保险费用。
31. 担保
31.1 履约保证金：丙方应在本合同签订时向甲方提供甲方认可的符合甲方要求的无条件的不可撤消的履约保函，履约保函金额为合同总金额的10%，期限至工程验收后10日。
第21页，共44页
铝合金门窗工程施工承包合同
32. 合同份数
32.1 本合同一式6份，双方各持3份，均具有同等法律效力。 33. 合同生效、解除、终止及补充
33.1 甲方、乙方和丙方完成包括工程移交与竣工验收结算、保修期满、丙方解决全部保修问题等合同全部义务后，本合同即告终止。
33.2 由法律法规调整、不可抗力及合同方以外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行的，应签订工程停建、缓建协议，或终止本合同。
33.3 本合同未尽事宜，另行协商，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
33.4 其他：
1） 本合同使用汉语。
2） 国家和本地区规定的建设工程相关法律法规，及相应的标准、规范，均适用于本工程，对本工程具有约束力。
3） 甲方相关管理规定，均适用于本工程，对本工程具有约束力。 4） 本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
5） 合同包含的文件包括但不仅限于以下内容，并且其优先解释顺序如下：
（1）本合同之补充协议及合同变更文件（如果存在）； （2）本合同条款； （3）本合同协议书； （4）图纸；
（5）标准、规范及有关技术文件； （6）其他明确双方权利义务的洽商文件； （7）定标文件；
（8）甲方招标文件（含工程量清单）；
第22页，共44页
铝合金门窗工程施工承包合同
（9）乙方投标书及其附件（含工程报价单或预算书）。 6） 本合同三方签字盖章后生效。
第23页，共44页