发布时间 : 星期四 文章建设工程勘察合同（示范文本）更新完毕开始阅读4e382c4f68eae009581b6bd97f1922791688be6c
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_______________ _____________________________________________________________
9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：______ _____________________________________________________________
关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：_______________ _____________________________________________________________
9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_______________________________________________
第10条 不可抗力 10.1 不可抗力的确认
10.1.1 双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：____ ______________________________________________________________
10.2 不可抗力的通知
10.2.1 不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：___ ______________________________________________________________
10.2.2 勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：___ ______________________________________________________________
第13条 责任与保险
13.2 工程勘察责任保险的约定：____________________________ 第14条 违约
31
14.1 发包人违约 14.1.2 发包人违约责任
（1）发包人支付勘察人的违约金：___________________________
（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：_____________ ______________________________________________________________
14.2 勘察人违约 14.2.2勘察人违约责任
（1）勘察人支付发包人的违约金：___________________________ （2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：_________________ ______________________________________________________________
（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：___________________________________________________________
（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：_____________ ______________________________________________________________
第15条 索赔 15.1 发包人索赔
索赔程序和期限的约定： _ 15.2 勘察人索赔
索赔程序和期限的约定： _ 第16条 争议解决
32
16.3 仲裁或诉讼
双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第____种方式解决：
（1）向________仲裁委员会提请仲裁； （2）向________人民法院提起诉讼。 第17条 补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下： _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
33
附件A 勘察任务书及技术要求
附件B 发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表
附件C 附件D
进度计划
工作量和费用明细表
34