发布时间 : 星期六 文章FIDIC合同条件下的施工管理更新完毕开始阅读664a1522915f804d2b16c196
千度杂志：www.qiandu6.com
C.诉讼 D.仲裁 【答案】D
【解析】注意在FIDIC施工合同中，没有诉讼这种解决办法，最后的方式是仲裁。参见教材P150。 2.6.2 争端裁决的性质 ■含义
◇发生纠纷后，通过争端裁决委员会来解决 ■性质
◇属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于调解，性质属于个人委托 2.6.3 争端裁决委员会的组成 由业主与承包商通过协商组成。
一般为3名，合同每一方提名1位成员，由对方批准双方应与这两名成员共同并商定第三位成员，第三人作为主席。
【2011年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由( )。 A.行业协会指定 B.仲裁委员会指定 C.业主与承包商协商选定 D.工程师和承包商协商选定 【答案】C
【解析】参见教材P151。 2.6.4 争端裁决委员会的成员要求 ■对承包合同的履行有经验 ■在合同的解释方面有经验
■能流利地使用合同中规定的交流语言 2.6.5 争端裁决委员会的工作内容(两方面)
2.6.6 争端裁决委员会的报酬
分为月聘请费和日酬金，由业主和承包商平均负担。 现场考察和处理合同争议按日计酬金，相当于咨询费。 2.6.7 争端裁决委员会的成员的义务
◇业主和承包商双方同意时，可将事宜提交该委员会，没有另一方的同意，任何一方不得向争端裁决委员会征求建议(这一点类似仲裁)
◇争端裁决委员会及成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益 ◇不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其它职务
千度杂志：www.qiandu6.com
◇仲裁时，不能被任命为仲裁人，只能作证人
【2009年真题】依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。 A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员 B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担 C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬 E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问 【答案】AB
【解析】参见教材P151。 2.6.8 争端裁决程序
■接到任何一方请求，裁决委员会确定会议时间和地点 ■裁决委员会成员审阅各方提交材料
■召开听证会，听取各方陈述，审阅证明材料 ■调解合同争议并作出决定 2.6.9 争端裁决的效力
◇裁决委员会在收到提交的争议文件后84天内作出裁决
◇作出裁决后的28天内，未提出不满意裁决的通知，裁决即为最终决定
◇争端裁决具有法律效力，但无强制执行力(相当于合同双方签订了一个补充协议) 3.合同风险责任的划分
3.1 划分合同风险的时间与准则 3.2 划分风险的基准日 3.3 业主应承担的风险 3.4 承包商应承担的风险 3.1 划分合同风险的时间与准则
· 如何判断风险应该由谁来承担-看有经验的承包商在准备投标时能否合理预见到该风险
3.2 划分风险的基准日
千度杂志：www.qiandu6.com
【2011年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为( )。 A.发布招标公告之日 B.承包商提交投标文件之日 C.投标截止日前第28天 D.签订施工合同后第28天 【答案】C
【解析】参见教材P152。 3.3 业主应承担的风险(三类) 3.3.1 合同条件规定的业主风险(8条) 3.3.2 不可预见的物质条件 3.3.3 其他不能合理预见的风险 3.3.1 合同条件规定的业主风险(8条) ◇战争、敌对行为、入侵、外敌行动
◇工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变等
◇不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等 ◇超音速或亚音速飞行物产生的压力波
◇暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为
◇因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害 ◇业主提供的设计不当造成的损失
◇一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
【重点难点】FIDIC合同中的业主风险，与我国施工合同原则一致，记原则即可
业主要承担的风险范围与我国判定责任的原则基本一致，即承包商只对自己的错误承担责任，而业主除了要承担自己的错误，还要承担其它方和客观情况产生的风险。 · 只要不是承包商的错，就由业主来承担 3.3.2 不可预见的物质条件(三类)
◇承包商在施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰(不包括一般的气候条件) ◇招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响
◇招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件 【重点难点】关于气侯
◇一般气候条件不属于业主承担风险的范围，也就是说业主不因气候条件而给承包商赔偿 ◇但是如果是异常不利的气候条件，可以不给予费用补偿，但是应顺延工期。 ◇注意一般的气候条件和异常不利气候条件程度的不同。可参见教材P152、P188。
【2011年真题】根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有( )。
千度杂志：www.qiandu6.com
A.污染物的影响 B.不利于施工的气候条件
C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致 D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍 E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰 【答案】CD
【解析】不可预见物质条件的范围。承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。参见教材P152。
【2010年真题】施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FIDIC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有( )。
A.不利于施工的外界自然条件 B.超音速飞行物产生的压力波干扰 C.招标文件中未提供的水文条件 D.不利于施工的气候条件
E.招标文件和图纸均未说明的地下障碍物 【答案】ACE
【解析】不可预见的物质有特定的含义，且不包括不利于施工的气候条件。
【2009年真题】按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )不属于业主应承担的风险。 A.不利的外界自然条件 B.不利的气候条件
C.招标文件未提供的地质条件 D.图纸未标明的地下障碍物 【答案】B
【解析】气候条件不属于业主承担风险的范围，也就是说业主不因气候条件而给承包商赔偿。参见教材P152。
【2009年真题】依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有( )。 A.外敌入侵
B.工程所在地发生叛乱 C.超音速飞行物产生的压力波 D.工地发生放射性污染 E.不利气候条件对施工的影响 【答案】ABC
【解析】不利气候条件不属业主风险，应由承包商承担。参见教材P152。 【重点难点】
在业主和承包商协商或决定补偿前，还应审查是否在工程类似部分出现过其他外界条件比承包商在提交投标书时合理预见的物质条件更为有利的情况，如果有，则工程师还应确定补偿时对因此有利条件而应支付费用的扣除(解释：不利条件要补偿承包商，则有利条件要扣除承包商的工程款)。 对有利部分的扣减不应超过对不利补偿的金额(本着保护承包商的原则)。 3.3.3 其他不能合理预见的风险(两类) ■汇率变化影响
◇如按基准日汇率结算，则汇率无影响 ◇如按支付日汇率结算，均由业主承担风险 ■基准日后法令、政策变化对工程成本的影响