发布时间 : 星期日 文章2011年河北造价员网上继续教育答题更新完毕开始阅读74e4b4c058f5f61fb7366610
2011年河北省土建造价员继续教育网上考试题及答案 单选题
1..按工业建筑用途分类，机械制造厂的热处理车间厂房属于（）。C、 生产厂房 2. 将骨架结构厂房山墙承受的风载荷传给基础的是（ ） C、 柱子
3. 我国为北京奥运会建筑的“鸟巢”，中间露天，四周有顶盖看台，外围及顶部采用型钢架，这类建筑物的结构称为（ ） D、 空间结构 4. 下列人工处理地基的方法中，不消耗建筑材料的是（ ）。C、 压实法 5. 下列叙述不正确的是（ ）。C、 箱形基础属刚性基础
6. 窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。内窗台的作用主要是（ ）A、 排除窗上的凝结水 7. 设置伸缩缝的建筑物，其基础部分仍连在一起的原因是（ ）。A、 基础受温度变化影响小 8. 关于柔性基础构造下列叙述正确的是( )。D、 素混凝土垫层厚100mm左右 9. 适用于120mm厚砖墙的组砌方法是( )。B、 全顺式
10. 清单项目工程量的计量是按设计图示以( )考虑。B、 工程实体的净量 11. '计价规范'包括正文和附录两大部分，二者的效力（ ）。D、 同等效力
12. 发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ ）计价。D、 计日工 13. 高层建筑垂直运输机械降效不作为单独的工程量清单项目列项，应计入（ ）中。A、 垂直运输机械费
14. （ ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、 措施项目 15. 工程量清单计价中，招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额属于（ ）。B、 暂列金额
16. 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的（ ）进行编制。D、 造价咨询人 17. 投标总价应按（ ）合计金额填写。C、 工程项目总价表
18. 建筑工程的规费计费基础是（ ）。D、 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和
19. 清单计价中，装饰柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度（长度）以面积计算。这里外围饰面尺寸是指：（ ）。B、 饰面的表面尺寸 20. 商品砼输送泵由施工单位自备，应将泵送费列入（ ）B、 措施费用内 21. 担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（ ）。A、 保证
22. 甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（ ）万元。C、 24
23. 关于租赁合同，下列表述错误的是（ ）。C、 书面租赁合同未约定租赁期限的，视为20年租赁期限
24. 某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（ ）前进行。C、 2005年5月1日
25. 新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（ ）不是必备的条件。C、 有符合规定的工程质量保证体系 26. 招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。C、 公开、公平、公正和诚实信用
27. 某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（ ）能力进行审查。B、 履行合同 28.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。D、 2年和合理使用年限
29. 某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（ ）参加隐蔽验收。C、 建设工程质量监督机构 30. 下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是（ ）。C、 当事人可以经调解程序解决合同争议
31. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，直径为2.2m，高2.4m的屋顶圆形水箱，其建筑面积为( )。A、 不计算
32. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，有永久性顶盖无围护结构的加油站其建筑面积应按( )计算。D、 顶盖水平投影面积的1/2
33. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，单层高低联跨的建筑物，需分别计算建筑面积时，应以( )为界分别计算。A、 高跨结构外边线34. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T 50353规定，关于建筑面积计算表示正确的是( )。B、 用于疏散的室外楼梯按自然层投影面积之和计算
35. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是( )。A、 室内地坪±300mm以内
36. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是( )。C、 伸入墙内部分不另增加 37. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，下列( )项的工程量是按m2计算的。C、 砖砌台阶
38. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，低合金钢筋一端采用镦头插片、另一端采用帮条锚具时，钢筋增加( )计算。A、 0.15m 39. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500－2008规定，计算不规则或多边形钢板质量应按其( )。C、 外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算
40. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500－2008规定，柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且( )。D、 柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内
41. 下列民事法律关系主体中属于法人的是（ ）。C、 丙省建工集团海外子公司
42. 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（ ）。D、 2005年8月1日
43. 招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。C、 2006年6月10日
44. 在投标形势竞争激烈的情况下，承包人与发包人签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同。该合同已履行完毕，承包人对此约定未提出异议，则该合同（ ）。A、 属于有效合同
45. 甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。依据我国《合同法》的规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。A、 无效
46. 小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元。现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是（ ）。C、 因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效
47. 甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合
同因（ ）。D、 乘人之危而可撤销
48. 甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力。B、 合同订立时 49. 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（ ）。C、 混同 50.《担保法》规定，以依法可以转让的股票出质的，质押合同自（ ）起生效。B、 合同登记之日
51. 在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同的一个月或约定的开工日期前的（）天内预付工程款。D、7 52. 承包人递交进度款支付申请的时间？每个付款周期（）D、 末期
53. 发承包双方对因法律变化引起价款调整的风险划分是以基准日期为界限的，即招标工程投标截止前（）天B、 28
54.在履行合同的过程中，因非承包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量变化在（）%以内时，其综合单价不作调整C、 10 55. 发包人在收到承包人报送的确认资料后（）个工作日内不予答复的视为已经认可，作为调整工程价款的根据。C、 3 56. （）是指招标人在工程量清单中暂定并包括再合同价款中的一笔款项。A.暂列金额 57. 工程索赔的核心是()索赔A、 费用
58建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送发包人后（）天内审查完成A、 10、20 59.甲供材时，当承包人领料量少于投标文件中所报数量时，节余部分的材料( )A
60.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起（ ）天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。D 61.甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议（ ）。A 62. 工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由（ ）提出，经发包人确认后作为结算的依据。D
63. 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（ ）。C
64. 脚手架搭拆费应列入（ ）C 多选题
1.2008年工程量清单计价包括哪几部分？A、 分部分项工程量清单C、 其他项目清单D、 规费清单 标准答案：ACD 2.其他项目包括的内容有哪几项？A、 暂列金额B、 总承包服务费C、 暂估价 标准答案：ABC
3. 应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用的项目包括哪几项？A、 安全文明施工费B、 规费D、 税金 标准答案：ABD 4. 附表模板工程工程量计算规则中现浇混凝土（ ）、（ ），按图示挑出墙面以外板底尺寸的水平投影面积计算。B、 两蓬C、 阳台 标准答案：BC 5. 附表模板工程柱支模净高是指设计室外地面至（ ）、（ ）至上层板底面。B、 上层板底面C、 楼层板顶面 标准答案：BC
6. 招标人应在招标文件中提供甲供材料表，明确甲供材料的（ ），价格按当地工程造价管理机构发布的材料信息指导价取定。A、名称B规格C供应商名称 7. 综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（ ），并考虑风险因素。B、 利润D、管理费 标准答案：BD 8. 天棚吊顶工程量按净面积计算，应扣除（ ）。A、 独立柱C、 与天棚相连接的窗帘盒 标准答案：AC 9. 按施工索赔的目的可分为B、 经济索赔D、 工期索赔 标准答案：BD
10. 在工程索赔的实践中，以下（ ）费用不允许索赔。A、 承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B、 承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C、 承包商进行对索赔工作的准备费用 标准答案：ABC
11. 在我国的法律体系中，下列法律属于经济法的是（ ）。A、 建筑法D、 税法E、 招标投标法 标准答案：ADE
12. 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月l0日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（ ）。A、2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B、 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款D、 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付E、2006年5月，甲向人民法院起诉 标准答案：ABDE 13. 下列市场行为中，不属于承诺的有（ ）。A、发布招标公告B、发布拍卖公告C、发售招标文件E、递交投标文件 标准答案：ABCE 14. 建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（ ）方式作出A、合同书B、传真C、电子邮件E、邮寄信函 标准答案：ABCE
15. 建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（ ）。A、甲必须具有法人资格B、乙必须具有法人资格和相应资质D、合同应当采用书面形式 标准答案：ABD
16. 施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同，甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有（ ）。A、甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权B、甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权E、甲知道撤销事由后以自已的行为放弃撤销权 标准答案：ABE 17. 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有（ ）。A、返还财产B、赔偿损失 标准答案：AB
18. 施工合同可撤销的情形有（ ）。A、在订立施工合同时显失公平D、订立合同时，建设单位存在重大误解 标准答案：AD
19. 某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有（ ）。B、赔偿损失与修理、重作、更换E、赔偿损失与实际履行 标准答案：BE
20. 下列属于禁止抵押财产的是（ ）。A、土地所有权 C、集体土地使用权 D、医疗设施 E、被依法查封、扣押的财产 标准答案：ACDE
21. 甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（ ）。A、存款单B、仓单D、提单E、汇票 标准答案：ABDE 22. 建设工程发承包，《建筑法》作出禁止规定的有（ ）。A、将建筑工程肢解发包C、承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D、分包人将其承包的工程再分包 标准答案：ACD
23. 王某取得监程工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括（ ）。A、法律、法规及有关技术标准B、建设工程施工合同D、工程设计文件 标准答案：ABD
24. 某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（ ）。A、不应该包括建设行政监督部门代表C、技术、经济方面的专家所占比例偏低 标准答案：AC
25. 在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（ ）。A、该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止D、该投标文件应作废标处理 标准答案：AD
26. 下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A、甲某，高等院校副教授C、丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册D、丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚E、戊某，某中介公司高级经济师 标准答案：ACDE
27. 工程建设强制性标准监督管理的内容，包括对（ ）是否组织有关工程技术人员对工程建设强制性标准的学习和考核进行监督检查。A、建设单位C、施工单位D、设计单位 标准答案：ACD
28. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于施工单位的质量责任和义务的是（ ）。A、履行工程质量保修义务B、按图施工，不得偷工减料D、对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 标准答案：ABD
29. 工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。A、验收程序是否合法C、竣工验收资料是否齐D、实体质量是否存有严重缺陷 标准答案：ACD 30. 按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A、有完整的技术档案和施工管理资料C、有施工单位签署的工程保修书 标准答案：AC 31. 《工程量清单计价规范》的特点是（）。A、强制性B、实用性C、竞争性D、通用性 标准答案：ABCD 32. 投资估算常用的方法有（）。A、生产能力指数法B、单位生产能力法 标准答案：AB 33. 以下各项属于直接费的是（）。A、人工费B、措施费 标准答案：AB 33. 建安工程费中的直接费包括（）。A、直接工程费B、措施 标准答案：AB
34. 致密性试验包括（）。A、水压试验B、气压试验C、气密性 试验 标准答案：ABC 35. 火焰切割的方法有（）。A、氢氧切割B、液化石油气切割 标准答案：AB
36. 仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。A、仲裁事项B、仲裁委员会名称D、请求仲裁的意思表示 标准答案：ABD
37. 根据《行政复议法》的规定，在行政机关的下列行为中，当事人可以依法提起行政复议的是（ ）。B、行政处罚C、行政许可E、行政强制措施 标准答案：BCE 38. 某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（ ）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限A、设计单位D、勘察单位 标准答案：AD
39. 下列不可竞争费用有（ ）C、安全生产监督费D、建筑管理费 标准答案：CD
40. 建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以（ ）方式作出 标准答案：ABCE A、合同书B、传真C、电子邮件E、邮寄信函 41.根据《建筑工程建筑面积计算规则》GB/T 50353规定，下列各项中按延长米计算清单工程量的有( )。 B、女儿墙压顶D、楼梯扶手
42.根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008规定，下列项目工程量清单计算时，只以m2为计量单位的有( )。C、壁柜油漆D、暖气罩油漆标准答案：CD 43.在上部荷载及下部地基承载力相同的条件下，采用柔性基础和采用刚性基础相比，特点是( )。A、节省挖土量B、节省混凝土用量D、节省回填量E、节省工期 标准答案：ABDE
44.为防止浇筑大体积混凝土时产生温差裂缝，可采取的措施是( )B、减小浇筑层厚度D、覆盖麻袋并勤浇水E、优先选用矿渣或粉煤灰水泥 标准答案：BDE
45.下列关于升板法的施工特点叙述正确的是( )。A、柱网布置灵活，设计结构单一B、各层板叠浇制作，节约大量模板C、节约施工用地，适宜狭地施工 标准答案：A.B.C
46.下列不计算建筑面积的内容有( )。 C、坡屋顶内空间净高小于1.2m的部分D、设备管道层E、挑出外墙外边线宽度2.0m的雨篷 标准答案：CDE 47.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2008，下列关于混凝土构筑物的工程量计算，正确的说法是( )。
A、筒式塔身与基础应以筒座上表面或基础底板上表面为界B、柱式(框架式)塔身与基础应以柱脚与基础底板或梁顶为界E、无梁贮水池的池盖，其柱高应从池底上表面算至池盖下表面，柱帽和柱座应并在柱体积内
48.关于预应力混凝土工程施工，说法正确的是（）。A、钢绞线作预应力钢筋，其混凝土强度等级不宜低于C40 B、预应力混凝土构件的施工中，不能掺用氯盐早强剂 49.提高防水混凝土密实度的具体技术措施包括（ ）。A、调整混凝土的配合比B、掺入适量减水剂C、掺入适量三乙醇胺早强剂D、选用膨胀水泥 标准答案：ABCD
50.基坑开挖施工时，当土层为细砂或粉砂且渗水量较大时，要求降水深度在8m以上，通常应选用的降水形式为（ ）。 A、喷射井点D、深井井点 51. 建筑物的基础，按构造方式可分为（ ）。B、条形基础C、独立基础E、箱形基础 标准答案：BCE
52.边坡坡度的确定与（?? ）等因素有关 A、开挖方法B、施工工期C、地下水位D、气候条件 标准答案：ABCD
53.下列叙述正确的有(??? )。A、在软土和新填土中不宜采用爆扩灌注桩?B、爆扩灌注桩成孔简便，节省劳力，成本低，桩的承载力大E、打桩机具主要包括桩锤、桩架和动力装置三部分 标准答案：ABE
54.土钉支护工艺有[? ? ] A、先锚后喷C、先喷后锚 标准答案：AC
55.对于一般砌体基础正确的有[?? ] B、在墙基顶面应设防潮层 C、无地下水时，防潮层位置在底层室内地面以下一皮砖处 D、砌体结构中防潮层与地圈梁合二为一 标准答案：BCD
56. 关于混凝土的养护正确的有[?? ]A、混凝土的养护有标准养护、热养护和自然养护三种方法C、标准养护要求的相对湿度为90％以上D、应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 标准答案：ACD
57.混凝土浇水养护的时间[??? ] B、采用矿渣硅酸盐水泥不得少于7d C、采用普通硅酸盐水泥不得少于7d E、对有抗渗要求的混凝土，不得少于14d
58.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353规定，下列各项中，只能按其投影面积一半计算建筑面积的有( )。 A、无围护结构的凹阳台、挑阳台 C、有永久性顶盖、单排柱的车棚、货棚 标准答案：AC
59.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-50353规定，下列各项中，不应计算建筑面积的是( )。B、屋顶水箱D、装饰性幕墙E、地下人防通道 标准答案：BDE 60.根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008规定，关于钢筋混凝土工程量计算规则正确的说法是( )。A、无梁板体积包括板和柱帽的体积 B、现浇混凝土楼梯按水平投影面积计算C、外挑雨篷上的反挑檐并入雨篷计算D、预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 标准答案：ABCD 61.索赔成立的要素包括（） A、理由充分B、证据充足C、索赔时间的时效性 标准答案：ABC
62.承包商应提供的索赔文件一般包括（ ）A、索赔信B、索赔报告C、索赔证据与详细计算书等附件 标准答案：ABC 63.按索赔目的分，索赔可以分为（ ）A、工期索赔D、费用索赔
64工程量清单模式下单价合同类型有（ ）A、公开招标B、邀请招标标准答案：AB
65.招标控制价的设立一般有几种形式：A、控制总价C、控制主要清单项D、控制每一条清单
66.GB50500-2008中规定了施工阶段风险分摊的原则：A、完全承担B、有限度承担C、完全不承担 标准答案：ABC 67.规范中给出了工程量变化时调整综合单价的原则，如合同没有约定，则按以下则调整：
A、当工程量的变化幅度在10%以内时其综合单价不做调整 C、当工程量的变化幅度在10%以外时，且影响分部分项工程费超过0.1%对增加工程量由招投标双方协商确定单价 标准答案：AC
68.3.1.4条 工程量清单应由（ ）组成。A、分部分项工程量清单 B、措施项目清单 C、其他项目清单 D、规费项目清单E、税金项目清单 69.3.2.2条 分部分项工程量清单应根据附录规定的（ ）编制 A、项目编码 B、项目名称 C、项目特征 D、计量单位 标准答案：ABCD 70.3.4.1其他项目清单包括：（ ） A、暂列金额 B、暂估价 C、计日工 D、总承包服务费 标准答案：ABCD
71.工程量清单作为招标文件的组成部分，它是( )。A、进行工程索赔的依据 B、编制标底的基础 D、支付工程进度款的依据E、办理竣工决算的依据 标准答案：ABDE 72.工程量清单在招投标中的作用A、有利于标底(招标控制价)的编制 B、有利于投标方投标报价C、有利于评标D、有利于风险分担 标准答案：ABCD 72. 工程变更出现的原因? B、发包人原因 C、承包人原因 D、客观原因 标准答案：BCD
73. 合同中没有适用或类似的综合单价的情况下工程变更价款的方法？ A、计日工定价法 B、实际组价法定 D、数据预测法 标准答案：ABD
74. 情事变更的适用原则？A、签约前竣工后情势发生重大变化该变更 B、在签订合同时不能合理预见 D、按原合同履行显示公平或不能实现合同目的
75. 国内对于不可抗力引起的后果发承包双方需承担，其中策划那个包人的风险为（）A、承包人人员伤亡及其他财产损失 B、承包人施工接卸设备损坏 D、停工损失 标准答案：ABD
76. 工程索赔产生的原因？A、工程自身的特点 B、外部环境的复杂及多变性 C、当事人违约 D、合同缺陷 77. 费用索赔的计算方法？A、实际费用法C、修正总费用法D、合理价值法 标准答案：ACD 78. 造价纠纷的解决方式有？A、和解 B、调解 C、仲裁 D、诉讼 标准答案：ABCD
79. ：竣工结算内容审查内容？A、审查部分项目工程费B、审查措施项目费C、审查其他项目费D、规费与税金的审查 标准答案：ABCD 80．以下是工期索赔计算方法的是（ ）。ABCD
81.工程量清单计价规范中实心砖墙的工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。扣除（ ）（ ）等所占体积。AB 82.下列不计算建筑面积的内容有( )。CDE 83.情事变更的适用原则？ABD
84. 工程量清单计价规范中实心砖墙的工程量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。扣除（ ）（ ）等所占体积。AB