福建工程学院《合同管理》习题集 答案 联系客服

发布时间 : 星期五 文章福建工程学院《合同管理》习题集 答案更新完毕开始阅读75dc2a7680eb6294dc886c76

A、施工合同协议书 B、建筑工程分包合同 C、中标通知书 D、投标书及其附件 E、标准、规范及有关技术文件

6、根据专用条款约定的内容和时间,发包人应分阶段或一次完成以下工作(ABDE ) A·办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

B·将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要

C·向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D·组织水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验 E·组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

7、材料设备或者其包装上的标识应符合的要求是( ABCD ) A·有产品质量检验合格证明

B·产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求

C·设备应有产品详细的使用说明书,电气设备还应附有线路图

D·实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,应有许可证或质量认证的编号批准日期和有效日期

E·产品名称须有中文标明,但生产厂家和厂址不一定用中文标明 8、下列说法中正确的是( ACDE )

A、发包人供应的材料设备单价与合同约定不符时,由发包人承担所有差价

B、发包人供应的材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时,承包人可以拒绝接收保管,由承包人运出施工场地并重新采购

C、发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时,承包人可以代为调剂串换,发包人承担相应的费用

D、到货点与合同约定不符时,发包人负责运至合同约定的地点 E、到货时间早于合同约定时间,发包人承担因此发生的保管费用 9、下列说法中正确的是( ADE )。

A、因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担 B、检查检验合格后,又发现因承包人引起的质量问题,由承包方承担责任,赔偿发包人的直接损失,工期相应顺延

C、检验不合格,发包人承担发生的全部费用,但工期顺延

D、工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时向承包人提出书面延期要求,延期不能超过48小时

E、由于承包人施工原因试车达不到验收要求,工程师提出修改意见。承包人修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延

10、承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书作为合同附件。质量保修书的主要内容包括( ABC )

A、质量保修项目内容及范围 B、质量保修期 C、质量保修责任 D、质量保修单位简介 E、质量保修金的支付方法 11、工程款(进度款)的结算方式有( BCDE )

A、工程预付款 B、按月结算 C、竣工后一次结算 D、分段结算 E、其他结算方式

12、下列哪些情况下工期延误后,竣工日期可以顺延( ABDE ) A、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

B、工程师未按合同约定提供所需指令、批准、图纸等,致使施工不能正常进行 C、设计变更和工程量增加无须顺延工期 D、不可抗力

E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时

13、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的是( BCDE ) A、工程本身的损害、待安装的设备的损害,由承包人承担 B、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用 C、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担

D、工程所需清理、修复费用,由发包人承担 E、延误的工期相应顺延

14、当争议发生后,只有出现下列情况时,当事人方可停止履行施工合同(ABCD) A、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工 B、调解要求停止施工,且为双方接受 C、仲裁机构要求停止施工 D、法院要求停止施工

E、单方行使抗辩权,要求终止履行 15、下列说法中,正确的是( ACDE )

A、发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认,致使合同无法履行,发包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。

B、承包人不能按合同工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,或由于承包人原因致使合同无法履行,承包人承担违约责任,赔偿损失,顺延工期。

C、双方应当在专用条款内约定,违约后,违约方向对方赔偿损失的计算方法或应当支付违约金的数额和计算方法

D、一方违约后,另一方可按双方约定的担保条款,要求提供担保的第三方承担相应的责任

E、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担违约责任后仍应继续履行合同

16、施工合同中,可以约定合同价款的方式有( ABE )。 A.按固定价格合同约定 B.按可调价格合同约定

C.按固定单位合同约定 D.按可调单价合同约定 E.按成本加酬金合同约定

第十章 工程施工索赔

一、单项选择题

1、下列关于施工索赔的说法中错误的是( B )。 A、索赔是一种合法的正当权利要求,不是无理争利 B、索赔是单向的

C、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章

D、在工程施工中,索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失 2、下列关于施工索赔的说法不正确的是( D ) A、索赔是合同管理的重要环节 B、索赔要求提高文档管理的水平 C、索赔是计划管理的动力

D、索赔只是减小损失的一种方法,并不是挽回成本损失的重要手段

3、在索赔的分类中,可分为单项索赔和总索赔,对总索赔方式说法正确的是( A )P324 A.特定情况下,被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式 C.解决起来较容易的一种方式 D.容易取得索赔成功的一种方式 4、单项索赔( A )

A、是指在工程实施过程中,出现了干扰原合同的索赔事件,承包商为此事件提出的索赔 B、是指承包商在工程竣工前后,将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起,向业主提出一份总索赔报告的索赔

C、是指对合同中规定工作范围的变化而引起的索赔 D、是以合同条款为依据,在合同中有明文规定的索赔