发布时间 : 星期二 文章天津市建设工程设计合同(专业建设工程)(JF-2015-072)更新完毕开始阅读7e9baac786868762caaedd3383c4bb4cf6ecb763
3、4 设计分包
3、4、1 设计分包得一般约定
设计人不得将其承包得全部工程设计转包给第三人,或将其承包得全部工程设计肢解后以分包得名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包得工程设计分包给第三人,工程主体结构、关键性工作得范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3、4、2 设计分包得确定
设计人应按专用合同条款得约定或经过发包人书面同意后进行分包,确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包得,设计人应确保分包人具有相应得资质与能力。工程设计分包不减轻或免除设计人得责任与义务,设计人与分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3、4、3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款得约定向发包人提交分包人得主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3、4、4 分包工程设计费
(1)除本项第(2)目约定得情况或专用合同条款另有约定外,分包工程设计费由设计人与分包人结算,未经设计人同意,发包人不得向分包人支付分包工程设计费;
(2)生效得法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费得,发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费
用。
3、5 联合体
3、5、1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3、5、2 联合体协议,应当约定联合体各成员工作分工,经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中,未经发包人同意,不得修改联合体协议。
3、5、3 联合体牵头人负责与发包人联系,并接受指示,负责组织联合体各成员全面履行合同。
3、5、4 发包人向联合体支付设计费用得方式在专用合同条款中约定。
4、 工程设计资料
4、1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定得时间向设计人提供工程设计所必需得工程设计资料,并对所提供资料得真实性、准确性与完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供得设计资料,发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前得合理期限内提供,合理期限应以不影响设计人得正常设计为限。
4、2 逾期提供得责任
发包人提交上述文件与资料超过约定期限得,超过约定期限15
天以内,设计人按本合同约定得交付工程设计文件时间相应顺延;超过约定期限15天以外时,设计人有权重新确定提交工程设计文件得时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量得,设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用,并相应延长设计周期。
5、 工程设计要求
5、1 工程设计一般要求 5、1、1 对发包人得要求
发包人应当遵守法律与技术标准,发包人提出得有关安全、质量、环境保护与职业健康得要求应当符合法律与技术标准得规定,不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠得创新技术与新材料。
5、1、2 对设计人得要求
5、1、2、1设计人应当按法律与技术标准得强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计得特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供得工程设计资料有问题得,设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5、1、2、2 除合同另有约定外,设计人完成设计工作所应遵守得法律以及技术标准,均应视为在基准日期适用得版本。基准日期之后,前述版本发生重大变化,或者有新得法律以及技术标准实施得,设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准得建议,对强制性得规
定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人得建议或遵守基准日期后新得强制性得规定或标准,导致增加设计费用与(或)设计周期延长得,由发包人承担。
5、1、2、3 设计人在工程设计中应当采用合同约定得技术、工艺与设备,满足质量、安全、节能、环保等要求。
5、2 工程设计保证措施 5、2、1 发包人得保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关得各项工作。
5、2、2 设计人得保证措施
设计人应做好工程设计得质量与技术管理工作,建立健全工程设计质量保证体系,加强工程设计全过程得质量控制,建立完整得设计文件得设计、复核、审核、会签与批准制度,明确各阶段得责任人。
5、3 工程设计文件得要求
5、3、1 工程设计文件得编制应符合法律、技术标准得强制性规定及合同得要求。
5、3、2 工程设计依据应完整、准确、可靠,设计方案论证充分,计算成果可靠,并能够实施。
5、3、3 工程设计文件得深度应满足本合同相应设计阶段得规定要求,并符合国家与行业现行有效得相关规定。
5、3、4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求,