发布时间 : 星期六 文章三方合同模板更新完毕开始阅读974f9c4e32d4b14e852458fb770bf78a64293a32
发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
10.2.7设计人应对设计图纸的质量负责，满足结构安全和使用功能的需要，对工种配合做好协调，避免工种间相互矛盾和差错。
10.2.8在施工图设计前，发包人认为需要对初步设计方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求。如有重大修改，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 10.2.9设计人根据合同双方确认的最终设计表现效果进行设计方案制作、深化设计、施工图设计工作。 设计人应积极配合施工单位的施工工作，及时提供设计咨询服务，并协助施工单位合理使用相关材料设备。 第十一条违约责任 11.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 11.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家现行规定执行。若出现重大事故，发包人有权终止本合同的履行，并向设计人索要赔偿金。
11.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 11.4合同生效后，如非遇到紧急事件（例如：火山，地震，自然灾害及其
- 9 -
他非设计人过错的原因）设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
11.5设计人在后续服务中对施工图的修改或变更应及时予以回应。 第十二条 其他
12.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第六条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 12.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。 12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 12.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁： （二）依法向人民法院起诉。
12.7本合同一式陆份，发包人贰份，设计人乙方贰份，设计人丙方贰份。 12.8本合同经双方签章后生效。
12.9双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来
- 10 -
往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包方（甲方）名称： （盖章） 法定代表人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________ 邮政编码：__________________ 电话：______________________ 传真：______________________ 开户银行：__________________ 银行帐号：__________________ 设计人（乙方）名称： （盖章） 法定代表人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________ 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 设计人（丙方）名称： （盖章） 法定代表人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________ 邮政编码： 电话： 传真： 签约日期：_____年___月___日
- 11 -